Os d'arrêt du marché suite à retard d'approvissionnement matériel

[nassou]

Bonjour,
Plusieurs marchés subséquent de travaux d'éclairage sont impactés par le retard d'approvisionnement de matériel.

Est-il possible d'établir des OS d'arrêt pour ce motif "imprévu technique: retard d'approvisionnement" pour ces marchés? Puis , il sera nécessaire d'établir l'OS de reprise dès approvisionnement.

Merci

[lepouch]

Bien sur.

[speedy]

certes  OS d'arrêt puis de reprise possible.
Mais en pratiquant ainsi vous allez passer l'éponge sur le retard de l'exécution du marché, c'est une façon de prendre la responsabilité du retard donc d'annuler les pénalités sans passer devant l'assemblée  ... est-ce vraiment ce que la collectivité souhaite ? est-ce cohérent avec les couples critère/pondération lors de l'attribution ? (s'il y avait un critère délai c'est Niet !)

[nassou]

Oui à je suis d'accord si critère délai d'exécution c'est Niet.
Mais c'est un aléa non prévisible qui a retardé l'exécution de chantier. C.est exceptionnel .

[speedy]

donc la collectivité a bien réfléchi, c'est bien ce qu'elle souhaite  alors OK mais soyez clair sur le décompte  ....

[hpchavaz]

Mais c'est un aléa non prévisible qui a retardé l'exécution de chantier. C.est exceptionnel .

Rout dépend de la raison du retard : commande tardive, ... ,destruction d'usine

[nassou]

Mais c'est un aléa non prévisible qui a retardé l'exécution de chantier. C.est exceptionnel .

Rout dépend de la raison du retard : commande tardive, ... ,destruction d'usine

Commande lancée en temps et en heure mais livraison du matériel en retad

[lepouch]

Dès lors, la solution des OS est la bonne !