Bonjour,
Un marché de travaux d'aménagement d'une liaison douce a été notifié le 24/10/2023.LOT UNIQUE Délais particuliers
Notification OS 1 21/12/2023
Délai global d'exécution 2 semaines préparation+ 9 semaines travaux
Durée du marché (en jours) 77 jours calendaires= 55 jours ouvrés
Réception prévisionnelle 07/03/2024
OS n° préparation du 22/12/23 au 05/01/2024 et travaux 08/01/24 au 08/03/2024
Le délai global d'exécution est de 11 semaines ( 2 semaines de préparation et 9 semaines de travaux) à compter de la notification de l'ordre de service. L'ordre de service n° 1 stipulant la date de préparation et des travaux a été notifié le 21 décembre 2023.
L'ordre de service n° 2 d'interrompre les travaux le 17/01/2024
L'ordre de service n°3 de reprendre les travaux le 19/01/2024
L'ordre de service n° 4d' interrompre les travaux le 08/02/2024
L'ordre de service n°5 de reprendre les travaux le 26/03/2024
L'ordre de service n° 6 interrompre les travaux le 30/04/2024
L'ordre de service n 7 de reprise le 24/05/2024
Certains arrêts sont dus aux intempéries en février et mars 2024. Je viens de réceptionner le courrier du titulaire avec le justificatif métrologiques indiquant le nombre de jours d'arrêt du mois de mars 2024.Les jours concernés sont les 17 et 18 janvier, le 8, 12,13,14 février et du 14 au 25 mars 2024 soit 14 jours de prolongation du délai d'exécution contractuel. L'ordre de service actera ces jours de prolongation.
Après comptage des arrêts et jours travaillés en jours ouvrés , voici ce qu'il ressort:
Période de travaux du 08/01/2024 au 08/03/2024 selon le délai contractuel ( 9 semaines = 45 jours ouvrés)
- jours travaillés ( jours ouvrés): du 08/01/2024 au 16/01/2024: 7 jours; du 19/01/2024 au 07/02/2024: 14 jours; du 26/03/2024 au 29/04/2023: 24 jours total 45 jours
- jours d'arrêt: du 17/01/2024 au 18/01/2024 : 2 jours; du 08/02/2024 au 25/03/2024 : 33 jours; du 30/04/2024 au 24/05/2024: 15 jours total 50 jours
Pour rappel, j'ai comptabilisé en jour ouvré hors jours féries.
Si je me base sur les jours travaillés , il reste 10 jours de travaux possibles +14 jours de prolongation pour intempéries soit 24 jours au total .
Est-ce que mon estimation vous semble correcte? Ainsi, la date de réception sera-telle validée par la TP?
Merci de votre aide.