bonjour,
je suis dans le cadre d'un arrêt de chantier suite à risques d'effondrement.
Le bâtiment a été conforté et les travaux vont reprendre.
Dans le cadre de l'expertise, j'ai une entreprise qui demande une revalorisation de son prix (Covid, surcoûts des matériaux).
Est-ce qu'on peut réviser les prix sur les mois où il y a eu arrêt de chantier ?
ou alors la révision des prix à la reprise du chantier prendra en compte l'évolution des indices et cela revient au même ?
les acompte se font mensuellement lorsqu'il y a des travaux et la révision se fait sur chaque acompte , ou voyez vous un problème ?
pour moi il faut rallonger le délai si l'arrêt non imputable à l'entreprise (cf l'ajournement /arrêt du chantier)
reste ensuite la théorie de l'imprévision mais avec une formule de révision des prix ceci suppose que la formule ne soit pas représentative de la formation du prix .....
Citation de: speedy le Septembre 06, 2021, 04:16:34 PM
les acompte se font mensuellement lorsqu'il y a des travaux et la révision se fait sur chaque acompte , ou voyez vous un problème ? : le chantier a été arrêté... donc les révisions de prix se sont arrêtées aussi.
pour moi il faut rallonger le délai si l'arrêt non imputable à l'entreprise (cf l'ajournement /arrêt du chantier) : oui nous allons rallonger.
reste ensuite la théorie de l'imprévision mais avec une formule de révision des prix ceci suppose que la formule ne soit pas représentative de la formation du prix .....
edité par Speedy pour différencier les ajouts en rouge
Citation de: anneclaudie le Septembre 06, 2021, 05:18:45 PM
les acompte se font mensuellement lorsqu'il y a des travaux et la révision se fait sur chaque acompte , ou voyez vous un problème ? : le chantier a été arrêté... donc les révisions de prix se sont arrêtées aussi.
la révision se fait avec les index du mois concerné, ça reprendra quand le chantier va reprendre ..., ou est le problème ?
Citation de: anneclaudie le Septembre 06, 2021, 05:18:45 PM
pour moi il faut rallonger le délai si l'arrêt non imputable à l'entreprise (cf l'ajournement /arrêt du chantier) : oui nous allons rallonger.
donc aucun problème !
L'entreprise dans le cadre de l'expertise nous réclame 28% d'augmentation liée au covid et coût des matériaux.
Donc je voulais voir avec vous comment réviser les prix avec cet arrêt de chantier....
les surcoûts évoqués sont à justifier pour le covid
le surcout des prix des matériaux sur justifications devront être examinés avec soustraction de la révision déjà prise par les index ....
et pour chacun j'aurais fait un forfait :
forfait covid
forfait matériaux pour ceux mis en place et clause de revoyure pour forfait futur pour les autres