Marché déminéralisation et végétalisation en 4 lots dont 1 tx pose clôture OS ?

[nassou]

Bonjour,

Un marché de travaux de déminéralisation et végétalisation alloti en 4 lots:
- lot 1 déminéralisation et végétalisation cour d'école Pierre,
- lot 2 déminéralisation et végétalisation cour d'école Jacques,
- lot 3 déminéralisation et végétalisation cour d'école Jean,
-  lot4 travaux de pose de clôtures de la cour d'école Jean

Notification :27/05/2024

Article délai d'exécution du CCAP
Période de préparation : du 17/06/2024 au 05/04/2023
Période des travaux : du 08/07/2024 au 23/08/2024 et du 21 octobre 2024 au 31 octobre 2024
Cette période prend en compte la préparation des travaux (3 semaines à partir du 17 juin 2024), la période de travaux de déminéralisation (7 semaines du 8 juillet 2024 au 31 août 2024) (pour les quatre lots) ainsi que les travaux de végétalisation (2 semaines du 21 octobre 2024 au 31 octobre 2024 pour les trois premiers lots). Pour le lot 4 dont la nature des travaux est la pose de clôture, celle-ci se fera en coordination avec le lot 3 sur la phase de déminéralisation.
Durant les phases 1 et 2 le terrain sera entièrement à disposition de l’entreprise.


Suite à intempéries, 4 jours de prolongation du délai d'exécution du lot .Vu que  le lot 4 dont la nature des travaux est la pose de clôture, celle-ci se fera en coordination avec le lot 3 sur la phase de déminéralisation. La prolongation du lot 3 s'applique par principe sur l lot 4 car les travaux doivent être coordonnés.

Je peux établir un OS prolongation pour le lot 4 en indiquant:

La phase de déminéralisation du lot 3 a été prolongée de 4 jours du fait des intempéries aux dates du 12 juillet, 1er août, 16 et 20 août 2024.
Au regard de la nature du lot 4 « travaux de pose de clôture », celle-ci a été réalisé en coordination avec le lot 3 conformément aux délais d’exécution prescrits dans le CCAP. Le délai d’exécution du lot 4 sera prolongé de 4 jours également, soit au 29/08/2024.   


cela vous semble-t-il correct?

Merci

[speedy]

vous mélangez des durées et des dates , on ne sait pas  différencier ce qui dépend du marché de ce qui dépend des OS déjà fait ....
de plus ce n'est pas évident ce lien entre intempéries du lot 3 et conséquence sur le lot  4 ....
désolé mais il faut toutes les infos pour donner un avis

[nassou]

Précision: il y a 2 phases  des travaux:
phase 1 déminéralisation du 08/07/2024 au 23/08/2024
phase 2 végétalisation du  du 21 octobre 2024 au 31 octobre 2024

Les 4 lots ont la même durée de travaux pour la phase 1 du 08/07/2024 au 23/08/2024 inclus ( cf AE + CCAP).

OS de démarrage des travaux phase 1 à compter du 08/07 pour les 4 lots et devront être achevés conformément au délai d'exécution de l'AE  et CCAP.

Les jours d'intempéries ont suspendu le chantier et donc prolongé de délai d'exécution conformément au CCAP article "prolongation de délai d'exécution " , au nombre de 4 jours justifiés par le titulaire bulletion météo.

Le lieu d'exécution des lots 3 et 4 est la même cour d'école.

Au regard de la coordination des lots 3 et 4, la prolongation du lot 3 suite intempéries conduit une prorogation la fin de chantier à hauteur des 4 jours d'intempéries du lot 3, soit au 29/08/2024 inclus.

[speedy]

dans vos dossiers (les vôtres et ceux dont vous héritez) il faut vraiment en finir avec ces doublons qui génèrent des incompréhensions , à savoir le mélange des dates et des durées .... de plus vous comptez les durées en jours ouvrés , est-ce écrit dans le marché ? .... et apparemment vous n'avez pas prévu de franchise de jours d'intempéries avec des seuils de pluie vent température ..... qui par ailleurs ne se décomptent que si le MOE a constaté l'arrêt réel du chantier....

[nassou]

Voici le texte intégral de l'article du délai d'exécution et de prolongation du délai d'exécution du CCAP pour les 4 lots

Prolongation du délai d’exécution :
En vue de l'application éventuelle du 1er alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel des phénomènes naturels entraînent un arrêt de travail sur le chantier.
Si les conditions climatiques empêchent la réalisation normale des travaux et nécessitent une prolongation du délai, le titulaire devra en faire la demande écrite sans délai auprès du Maître d'oeuvre interne et la confirmer par l'envoi d'un courriel ou d'une télécopie.
Le titulaire devra obligatoirement fournir le bulletin météorologique délivré par la station de référence pour prouver l'intempérie (la station météo de référence étant : ......).


Délais d’exécution :
Le délai d’exécution des prestations est divisé en deux phases à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage. A titre indicatif, les dates prévisionnelles sont les suivantes :

 Période de préparation : du 17/06/2024 au 05/04/2023
 Période des travaux : du 08/07/2024 au 23/08/2024 et du 21 octobre 2024 au 31 octobre 2024
Cette période prend en compte la préparation des travaux (3 semaines à partir du 17 juin 2024), la période de travaux de déminéralisation (7 semaines du 8 juillet 2024 au 31 août 2024) (pour les quatre lots) ainsi que les travaux de végétalisation (2 semaines du 21 octobre 2024 au 31 octobre 2024 pour les trois premiers lots). Pour le lot 4 dont la nature des travaux est la pose de clôture, celle-ci se fera en coordination avec le lot 3 sur la phase de déminéralisation.
Durant les phases 1 et 2 le terrain sera entièrement à disposition de l’entreprise. Le présent marché sera décomposé en deux phases présentées ci-dessous :
• La phase 1 a pour objet : La déminéralisation l’installation du mobilier dans les cours d’écoles du 8 juillet au 31 août 2024.
• La phase 2 a pour objet : La végétalisation des espaces verts du 21 octobre 2024 au 31 octobre 2024. Attention les travaux s’effectuant dans les cours d’école, les périodes de chantier sont dépendantes de l’activité scolaires, les travaux ne pourront pas être effectués en dehors de ces périodes.
L’ensemble des prestations ainsi que leur finalité est présenté dans les chapitres 4,5,6 et 7 du CCTP.
Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG travaux, le contrat prévoit une période de préparation de 21 jours à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage. Ce délai est inclus dans le délai d’exécution.
Les travaux débuteront à compter de l’ordre de service de démarrage.