SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Exécution du marché => Discussion démarrée par: mighty le Novembre 07, 2023, 03:07:25



Titre: Marché de Moe et arrêt de chantier
Posté par: mighty le Novembre 07, 2023, 03:07:25
Bonjour à toutes et tous. Nous avions notifié un marché de MOE pour des études de réhabilitation. Nous avons arrêté la prestation en phase APS. Nous avons eu des contraintes financières qui nous ont obligé à arrêter le projet en attendant des jours meilleurs. Cela va faire desormais 8 mois. 2024 n'inspire pas confiance. On voudrait donc faire des travaux à minima (car le site en a besoin) pour faire une réhab à minima. On passe d'un budget à 950 K€ à 150K€ actuellement le temps que la période de vâches maîgres se passent.

Ma question est comment procéderiez vous ? Perso je voulais laisser en standby le marché de Moe pis à côté lancer mon mini marché de travaux en Maîtrise d'oeuvre interne. Vous feriez comme ça vous ? Comment vous piloteriez le truc ne sachant pas où on va aller au niveau budgétaire et financier....On sait pas du tt si ça va se faire ou pas en fait.


Titre: Re : Marché de Moe et arrêt de chantier
Posté par: speedy le Novembre 07, 2023, 03:32:14
c'est tentant mais
avez vous les compétences et disponibilité en interne ?
comment maîtriser les finances? y aura la pression pour remettre en cause le programme minimum de repli ..... TS à prévoir ....
position du titulaire de MOE? va solliciter une indemnisation maintenant ou plus tard, non ?  la monnaie d'échange actuelle sera grillée ....


Titre: Re : Marché de Moe et arrêt de chantier
Posté par: Coccy le Novembre 07, 2023, 05:41:02

points de vigilance :
est-ce que les travaux envisagés, même à minima, ne nécessitent pas une autorisation d'urbanisme? si PC = archi !


Titre: Re : Marché de Moe et arrêt de chantier
Posté par: mighty le Novembre 16, 2023, 07:49:01
coucou merci pour vos retours ! je n'ai pas une minute pour regarder mes propres sujets :(
c'est des travaux de peintures, de propretés. Donc pas de PC.

Pour l'heure le Moe ne dit absolument rien et ne nous relance pas. Je pense qu'il a comprise que c'était mort....

Du coup vous continuriez comme ça avec le Moe en standby et vous feriez les travaux ? Sachant que cela sera toujours ça d emoins sur le futur chantier du Moe....

Mais pour élargir le sujet, comment gérer l'opération de travaux sachant que de ce que je comprends la direction veut saucissonner les travaux sur X années. Sachant que chaque année on valide un budget et vois si ça passe ou pas. Donc on va se retrouver très certaineemnt à devoir faire le stravaux sur trois quatre ans quoi...


Titre: Re : Marché de Moe et arrêt de chantier
Posté par: speedy le Novembre 17, 2023, 09:48:33
c'est une opération au sens CCP et directive donc choix procédure et niveau de pub en cumulé sur l'ensemble des travaux  y compris si échelonné sur 4 à 5 ans  et avec plusieurs MOE ....


Titre: Re : Marché de Moe et arrêt de chantier
Posté par: mighty le Novembre 20, 2023, 04:44:38
bon dans l'absolue ce serait toujours un MAPA. car inf à 5.4M€.
Néanmoins, comment vous gérez quand votre projet est soumis chaque année à l'attribution du budget ou pas. Impossible de monter un marché comme ça...L'idée n'est pas de dire : on lance le marché en TF/TC car on est pas sur. La mentalité est de dire : on aura pas donc on lance pas du tout comme ça voyez ? Et chaque année on fait un bilan de ce que l'on obtient et on lance en fonction. Voyez ?


Titre: Re : Marché de Moe et arrêt de chantier
Posté par: speedy le Novembre 20, 2023, 05:14:18
au cas par cas, une pondération entre différents critères   tels que par exemple  :
importance de maîtriser le budget ( risque sur la formule de révision des prix, risque évolution du projet)
importance d'assurer une uniformité des fournitures / matériels
importance de la période des travaux donc gêne aux riverains mais surtout commerçants, touristes  .....  et / ou impossibilité de couper certains réseaux en hiver tel le chauffage urbain .... donc être prêt immédiatement quand les finances sont disponibles (pas de retard à l'allumage)
etc